说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
由于业主要求,赶工的话,首先要证明赶工的工作属于关键工作,能够影响到总工期,且影响几天就可以索赔几天,索赔内容包括工期索赔、损失索赔、费用索赔,可以包括台班费、租赁费、人工费等,还有一个关键的是看你们的合同如何定的,会有相关规定条款的,索赔中,合同的规定最大,没有规定的按照法律相关条款
造成这种后果,双方都有责任,施工单位占主要责任。尽管如此,施工单位大不了承担延期责任,不至于停工。因此由于业主原因造成停工,是可以索赔的,索赔工期后可以扣减施工单位延期的时间
很多施工企业管理粗放,算大帐、不会进行成本控制,更没有意识到工期的重要性,导致在工程完工后难以要回工程款,甚至被巨额索赔。对施工企业来说,关注工期就是关注工程利润。现就建设工程领域工期问题进行汇总,希望对施工企业有所帮助。
这些情况可以进行工期索赔!
甲方市场导致几乎所有施工合同,都约定了承包人较重的工期违约责任。当发包人故意放缓工程进度时,若承包人不能按照合同约定申请工期顺延,那么不仅成本增加,而且还有可能被反索赔。
1、承包人要时刻关注工期,对以下原因造成的工期延误,要按照合同约定进行工期索赔和工期顺延:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料;(3)发包人未及时办理许可、批准行政审批手续;(4)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏;(5)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知;(6)发包人增加工作量;(7)发包人设计变更未提前通知,影响关键线路施工;(8)发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题,影响关键线路施工;(9)发包人直接发包的其他工程未能及时进场,或其未按照总包方的施工计划进行施工,造成项目整体工期延后;(10)发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工,且经承包人书面提醒后仍无改观,造成后续工程无法顺利进展;(11)发包人未及时对单项工程进行验收,导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收;(12)发包人原因无法办理竣工手续;(13)因发包人原因无法办理备案手续;(14)不可抗力导致工程无法施工;(15)合同约定执行政策、法规、规章和政府命令,因前述法律法规变化导致工程无法继续施工。在因为上述原因发生工期延误时,施工企业应注意保留证据,以合同为依据,合法、合理的进行工期索赔,要求工期顺延。
2、工期延长申请要在合同约定的时间内向监理人(发包人)递交索赔通知书,并说明发生索赔事件的事由,如果承包人未在约定的时间内发出索赔通知书,则丧失索赔权利。如果在合同约定的时间无法给出准确的工期延长时间的,可以在约定时间内向发包人提出“预申请”,说明工期延长的事由,待具体延长期间确定后向发包人再次申报。
如不是特大暴雨或罕见大雨,不应索赔工期,因这是一个有经验的承包商应能预知到的;
停水、停电如不是承包商造成的原因,一周内超过8小时,就可索赔工期;
关于窝工费:如是自然灾害、不可抵抗力造成,甲方不承担窝工费;如是发包人原因造成承包人窝工,可索赔窝工费。
农村户口女儿出嫁有土地吗_如何解决农村出嫁妇女的土地承包问题?
拒不支付劳动报酬罪笔录提纲_拒不支付劳动报酬罪的构成要件是什么呢?
劳动合同自然终止的情形_到法定退休年龄劳动合同就自动终止吗?
去法庭离婚是直接给离婚证吗_法院判决离婚后需要办理离婚证吗?
有人拿棍子打你怎么办_朋友被一人用棍子打伤,朋友拿刀将此人砍成重伤,会被判刑吗?