装修工期拖延索赔_装修公司一直拖工期怎么办?

来源:大律网小编整理 2022-06-10 08:04:22 人阅读
导读:畅谈关于装修的那些事,分享装修各种经验和知识。大家好!我是畅谈装修,关注我即可了解更多关于装修的那些事!新房装修工期内没能完工,自然就会产生一个施工延期,而出现...

畅谈关于装修的那些事,分享装修各种经验和知识。大家好!我是畅谈装修,关注我即可了解更多关于装修的那些事!

新房装修工期内没能完工,自然就会产生一个施工延期,而出现延期时人们就首先会想到延期费这个事,其实这个不能一概而论,要根据实际情况来决定,不能说装修出现延期了,装修公司就得向业主支付延期费的,要看具体的延期原因是什么才能做出决定。

装修过程中如果是因为装修公司原因导致工期延期的,按常规来说装修公司应该向业主支持延期费,通常来说延期费是每天50元左右。如果说是因为业主原因导致工程没办法进行施工出现延期的,那么装修公司正常会让业主签工程延期单,表明因业主原因导致延期,装修工期往后自然顺延,业主根据实际情况来看是否要签字,如果签字了就表现延期了装修公司也无责,双方都不会追究过错。

从题主的描述来看,装修延期竟然达到四个月之久,相信这里面不仅仅是装修公司的单方面原因,相信装修公司会说业主不能按时支持工程款,以及各种无理由的找事,而业主方会说装修公司施工过程中多次出现质量问题,现在不敢继续支持工程款,而且现在仍然一些施工质量问题没处理好,这样的相互扯皮后施工就会出现边干边停的状况,结果就是出现四个月的延期情况。其实这样的事很多见,作为业主想要便宜,装修时找了个报价低的装修公司来做,而装修公司先以低报价吸引客户,施工中增项来加钱,因为不增项装修时就挣不了钱,另外之前的报价低,材料和施工自然很差,业主看到后很难接受这个事情,相互之间就没有信任的基础了,后面的施工是很难进行下去的,即使是将装修完成了,那么质量也是保证不了的,至于延期费就是根本谈不上的了。

1、具体的延误工期所应该赔偿的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的;若是合同中有所提到的,那么就根据合同的进行赔偿。

2、其违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。

总部管理费用

总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。

(一)总直接费分摊法

该种方法是以费用索赔中的直接费用为基础分摊管理费。

每单位直接费用应分摊的管理费=合同执行期间总管理费用÷合同执行期间总直接费用

管理费分摊额=每单位直接费用应分摊的管理费×实际直接费

这种分摊方法存在局限性:

1、适用于工程项目的主要费用比例变化不大的情况,否则误差大,也明显不合理。

如果材料费用、设备费用所占比重很大的工程,分配的管理费用多,不能反映实际情况。

2、如工程合同工期长,受到干扰而延期,在此期间又无其他工程可以替代补偿,则该工程实际直接费小,按这种分摊方式分摊的管理费用也小,显然对承包商很不公平。

所以分配的标准可以是灵活的,主要是看是否合理有利。

(二)特殊基础分摊法

该种方法是将管理费用开支按用途分成许多类别,按这些类别的性质分别确定分摊基础,分别计算分摊额。这是一种精确但又复杂的分摊方法。这要求对各分项的内容和性质进行专门的研究。

这种方法用的不多,一般工程量大、风险大的项目采用。

一般家庭装修施工都会签装修合同,对施工工期、施工材料、施工工艺都有明确的标注,对甲乙双方施工过程中的责任都有明确规定。

这要看您找的装修公司是不是正规的装修公司,有没有签订装修合同,签订合同的时候,对施工工期有没有明确的规定,对违约责任有没有明确的标注。一般正常的普通户型的装修工期在2~3个月。

装修过程中出现拖延工期是一种很常见的现象,这要看装修公司是故意的还是不得已而为之的。

如果是不得已的,不是恶意的,可以先沟通商量,相互理解。尤其是全包的这种情况,装修材料多,好多环节也不是装修公司能控制的。尤其是现在环保查的很严,很多材料的工厂也得配合国家的环保政策,必要的时候都得停工。还有就是装修旺季的时候,装修工人,各个材料供应商都很忙,人手不够,也可能会出现工期拖延的情况,如果不是很离谱,对双方都没有大的利益伤害,就相互理解一下,毕竟把活干好把家装好、把家装修满意才是最主要的。



如果装修公司是恶意拖延工期,就要严格按照装修合同执行,必要的时候要找消协或者起诉到法院,要求按照合同规定赔偿违约金、合同损失甚至解除合同。



如果没有装修合同或者对装修工期没有明确的规定,最好还是好好沟通,免得闹僵了对双方都不好,最后受伤害的还是自己。

展开原文 ↓

更多 # 相关法律知识

1分钟提问,海量律师解答

  • 1
    说清楚

    完整描述纠纷焦点和具体问题

  • 2
    律师解答

    律师根据问题描述给予专业意见

  • 3
    采纳

    采纳回复意见,确认得到解答

Copyright 2004-2021京ICP备18032441号 有害信息举报:线上咨询律师  线下门店解决问题

Copyright © 2020-2021

在线客服 隐私协议 侵权信息举报